在起草合同时，建议保留一定的灵活性，以应对突发情况，通过合同的约束，双方能够更加专注于实现共同的目标，以下是有美篇范文网小编精心为您推荐的建设厂房合同7篇，供大家参考。
建设厂房合同篇1
1工程概况
山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大(2)型，工程等别为ii等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为3×47mw，单机流量157.30s。
2建设工程监理
水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。
2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的.指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。
2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：
①提前的时间和修订后的进度计划；
②承包人的赶工措施；
③发包人为赶工提供的条件；
④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。
以便提高承包方工作积极性。
对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(gf-20xx-0208)的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公平、合理解决。
2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。
2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。
2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。
2.6合同争议与索赔管理
2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。
2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：
①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；
②不属于承包商应承担责任；
③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：
①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；
②承包商的取费标准是否正确、合理；
③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。
3几点建议
结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：
①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；
②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；
③重视材料供应；
④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。
参考文献
[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局gf-20xx-0208第二版(20xx年版).
[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：skdz-1401010).
[3]中华人民共和国合同法.
建设厂房合同篇2
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《_____》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上，就乙方承包甲方活动板房的搭建，为明确双方的权利和义务，经协商一致订立本合同。
一、工程名称：简易钢结构厂房。
二、甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。
三、工程数量：
四、工程规格：
1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。
2、地基上110钢管立柱，48管龙骨架，c型钢领条网架。屋面彩钢瓦。
五、工程单价：
六、乙方包工包料，包含基础下脚材料，单价为元
七、工期：
从合同之日起，乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后/m2个工作日内进场，否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场起。
八、工程质量：
1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求，精心施工，保证工程质量。
2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题，乙方不承担责任。
九、安全生产：
乙方必须认真贯彻有关安全施工的'规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。
十、结算方式：
乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款，全部完成并经甲方验收合格后，一次性付清工程款。
十一、违约责任：
1、乙方承包的工程项目，不得再转包。在施工过程中听从甲方安排，如出现质量问题甲方有权要求乙方返工，因此造成损失的由乙方负责承担。
2、合同签订后，乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。
十二、本合同未尽事宜或发生纠纷时，双方协商解决，如解决不了的，由合同履行地的经济合同_____委员会_____或向人民法院提起诉讼。
十三、本合同一式四份，双方各持两份，甲、乙双方签字(盖章)生效。
甲方：
乙方：
_年_月_日
_年_月_日
建设厂房合同篇3
甲方：
乙方：
一、经甲、乙双方协商一致，甲方同意将原 厂区范围内的'一幢仓库房及一幢住宅房及围墙内场地(占地面积：520平方米。(以附图为准))租给乙方使用。
二、使用期限： 年 月 日起至 年 月 日止。
三、租金：使用期限内乙方每年应向甲方交纳人民币壹万壹仟元整(￥11000元)，签定合同之日须交清一年的租金，之后每年的12月份交清下年度租金。
四、其他约定:
(1)甲方出租厂房因历史原因没有办理产权证，故甲方不负责提供该厂房的产权手续。
(2)甲方同意乙方将破损严重的仓库房拆除，并同意在场地上搭建新厂房。
(3)使用期间，如遇国家建设征用该场地时，本合同自行终止，土地的补偿归甲方所有；其他补偿费，甲方得10%，乙方得90%；但乙方增添的建筑物设备及机器设备的补偿费归乙方所有，搬迁补偿费归乙方所有。
(4)乙方在使用期内应保证生产安全，经营合法等。甲方一概不承担乙方使用带来的任何安全、经济问题。
(5)使用期满时，如甲方继续租用该厂房、场地，应在同等条件下优先出租给乙方。
五、违约责任：任何一方未能履行本合同的规定，所造成的经济损失由责任方承担。
六、本合同自签订之日起生效。合同未尽事宜，由双方另协商解决和签定补充协议。
七、本协议一式二份，甲方、乙方各执一份。
甲 方：
乙 方：
电 话：
签订日期：
电 话：
签订日期：
建设厂房合同篇4
甲方：_________________
乙方：_________________
经甲乙双方协商，甲方同意将村南土地一块租给乙方经营使用，有关事项如下：_________________
1、土地面积及四至：_________________该地块长亩。东至，南至，西至，北至。
2、租地期限和租金：_________________本协议租期为/亩。先祖后占，租赁期间，租金升降不变。
3、不可预测：_________________在乙方租赁期间，如遇国家项目征用土地，所占地补偿款归甲方，地上建筑物补偿归乙方。
4、地貌恢复：_________________租赁到期时，乙方如不再使用，回复地貌使甲方能耕种。
5、其他：_________________在乙方租赁期内，乙方公司如遇登记变更，股东增减合同继续有效。
6、乙方付清地租后，甲方不得以任何理由阻挠乙方施工和经营，否则造成的一切损失由甲方承担。
7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字付款后生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
________年____月____日
建设厂房合同篇5
出租方：身份证号：（简称甲方）
承租方：身份证号： （简称乙方）
为了明确甲、乙双方在土地租赁过程中的权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经双方平等协商，签订本合同。
一、租地情况
甲方该土地的具体位置位于云南省曲靖市罗平县罗雄镇环松街租赁期限为年，自2013年1月20日 至2017年1月20日止，租凭期间使用权为承租方（简称乙方），租金为承租方搭建钢屋架房为4年租金。
二、甲方的义务
甲方承诺对本合同第一条所指土地有合法的使用权并有权出租给乙方使用（用来建造厂房及），如有违反，甲方应将所收的全部租金退还，并赔偿乙方因对该块土地的投资而产生的损失，包括但不限于固定资产、厂房及相关设备等。
甲方应保证本宗土地上的水、电、暖等基本设施完整，并帮助乙方协调同水、电、暖的提供方的有关事宜，但具体收费事宜由乙与水电暖的提供方协商，所有费用由乙方承担。
三、乙方的义务
乙方承租本宗土地必须进行合法经营，否则甲方有权收回土地使用权，终止合同。
四、乙方租用期间，有关市容环境卫生、门前三包等费用由乙方承担。国家行政收费，按有关规定由甲、乙双方各自负担。
五、乙方在租赁期间因生产经营所发生的所有事故及造成他人损害的，由乙方承担责任，与甲方无关。
六、租赁期限满后，乙方有优先的承租权，且租金优惠同等位置地块的_______%到_______%。如乙方不再续约或双方协商一致解除合同后_______日内，乙方应向甲方办理交接手续，交接时乙方应保证工作人员撤离、将属于自己的设备腾清，并将租赁范围内的垃圾杂物等清理干净。
七、甲方保证乙方于本合同生效后_______日内进驻该块土地。如因甲方原因导致乙方
未能按时进入，逾期交纳租金在_______日以内，甲方应向支乙方付总租金日_______的违约金；如逾期超过_______日，乙方有权解除合同，甲方应向乙方支付总租金_______的违约金。
八 、甲方向乙方收取约定租金以外的费用，乙方有权拒付。
九、在租赁期限内，因不可抗拒的原因或者因城市规划建设，致使双方解除合同，由此给乙方造成的经济损失由有关部门按照北京市的有关规定进行补偿外，甲方还应退还未到期部分的租金。
十、争议解决方式
如双方发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向土地所在地人民法院提起诉讼。（或 如双方发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向罗平县仲裁委员会申请仲裁。）
十一、双方协商一致可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同自双方签字盖章后并公证后生效。
十三、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方（签章） 乙方（签章）
年____月____日 年____月____日
建设厂房合同篇6
甲方：______
乙方：______
经双方协商，现甲方将______市______有限公司———______商业广场工程以包现场加工、包安全、包安装、包质量、保进度的形式承包给乙方。为了明确双方各自相互权利，遵循平等、自愿和诚信的原则，订立如下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程名称和地点
1、工程名称：______市______有限公司———______商业广场
2、工程地点：___________
3、建筑面积：约______平方米
二、工程范围及价格
1、钢结构规格：长______米、宽______米，檐高______米（其他备注：整栋厂房不规则，具体尺寸见施工图）
2、现场制作范围包含：
3、安装范围包含：工程预埋、主体钢架、吊车梁、外围檩条、屋面彩板、保温棉、钢丝网、墙面板、夹芯板推拉门、彩瓦收边包角、门窗包边等所有±零以上的及图纸中所包含的钢结构工程，不含任何土建，窗户由甲方所采购塑钢窗的供货方安装。（以上内容不包含部分可划掉，另行用手写如下：
4、安装承包价格：包工不包料每平方米为______元人民币，合同价格包括所用工具和生活费用，含机械吊装费。
三、工程质量要求
1、乙方必须严格按施工图纸要求施工，服从甲方现场管理人员指挥，执行甲方管理人员的指导和监督，把好质量关。
2、乙方在主构件进场前应做好预埋件的安装，预埋件安装完毕后须符合图纸尺寸、标高全部无误，否则乙方必须无条件整改好，并由甲方施工代表审核方可。
3、主钢构进场，吊车卸货时要注意不得导致构件或连接板件变形，安装前如构件上沾有黄泥或其他污物必须先擦拭干净后方可安装，如有构件表面生锈必须补漆后再安装，所有螺栓必须拧紧；
4、彩瓦进场，卸货时须注意不得有人为或设备损坏，安装屋面瓦时不得人为踩踏破坏，屋面瓦安装完毕后须整理现场不得留有螺钉或其他零碎东西，墙面瓦安装后要整洁美观，不得人为拆坏，所有彩瓦安装完毕后必须做清洁工作，保证瓦面干净整洁。
5、屋面安装过程中对最容易漏水的地方要格外注意，做好防漏措施。
6、若发现人为的问题对质量造成影响，安装队必须承担全部责任。
四、工程进度及要求
1、现场制作工期为材料到现场起______天完成；
1、施工工期为钢柱进场起，天完成主体钢架与屋面板、保温棉、墙面板，天内所有钢结构安装完工，具备工程交付验收的条件（下大雨或下雪自然原因耽误除外），如乙方拖延工期按以下规定执行。
2、乙方如不按进度计划要求施工，无特殊原因，延误工期则每天罚款______元。
3、乙方如施工力量及技术力量确实不适合工程施工要求，甲方有权终止合同，并指派其他施工班级进场，所造成的一切费用损失由乙方负责。
五、甲方责任
1、所有建设该工程所需的材料均由甲方购买提供给乙方，并运抵现场；
2、若在安装过程中，因当地群众阻扰施工，发生纠纷，由甲方负责处理，乙方不得与阻工扰工人员发生冲突，否则一切后果自负。
六、乙方责任
1、乙方在现场制作与现场施工过程中，严格按照安全操作规程进行作业，必须为每一位现场施工人员买保险（进场前所有保险凭证必须先交由甲方复印并保存留底），做好安全保护措施，做好自律自省自察工作，杜绝发生安全事故，所发生一切安全事故，均由乙方负全部负责。
2、乙方对现场工人必须进行安全教育，并配合甲方对工作进行安全教育和三级教育，以树立工作的安全概念。乙方必须教育好本班级人员，提高其安全意识，提高防患意识，严禁没有安全培训的工人上岗。
3、乙方所有现场施工人员，禁止发生偷盗行为，工地现场所有财物归甲方所有，如发生偷盗行为，甲方有权对乙方处以______元/次的罚款，乙方还必须赔偿甲方因偷盗所产生的全部损失。
4、乙方所有现场施工人员，在上班时严禁喝酒，以免发生安全事故及产生安全隐患，如甲方发现一次，甲方有权对乙方处以______元/次的罚款。
七、工程付款及结算
1、乙方人员全部进场安装三日后付生活费与预埋费用计人民币______元。
2、主体钢架安装完毕后，付安装总款______%，计人民币______元
3、屋面板、墙面板安装完毕，再付安装总款______%，计人民币______元。
4、所有工程安装完毕，验收合格后，再付至安装总款的______%，计人民币______元
5、余留______%质保金，计人民币______元，作为工程保修金，保修期为12个月，到期如无质量问题，一次性付给乙方。
八、违约处罚
1、乙方在施工时，达不到业主和监理验收，造成返工所需费用由乙方自负。
2、乙方在签定协议之后，中途退缩、怠工、有意人为误工，甲方有权不予结算并且不支付任何安装工程款。
九、争议解决条款
本合同如有未尽宜，双方应友好协商，补充合同条款解决。双方签订的补充条款与本合同有同等的法律效力。如前后内容有矛盾的补充合同协议规定为准。因本合同引起或与本合同有关的任何争议导致双方不能达成一致时，任何一方可向工程所在地诉讼。
十、本合同有效期自双方签订盖章之日起完工所有款项付清之日。
合同生效后，任何一方单方终止本合同，应向对方赔偿本合同的工程总价款______%的违约金。
十一、本合同一式贰份，双方各执壹份，签字生效，依此为凭。
甲方：______乙方：______
工程部代表：______施工班长：______
电话：______电话：______
身份证号码：______身份证号码：______
______年______月______日______年______月______日
建设厂房合同篇7
合同编号：
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就钢结构、安装事宜达成如下一致协议。
一、工程名称：_______。
二、工程地点：_______。
三、工程内容：_______。
四、工期：工程总工期天。
工程具体开工时间以合同签定为准。
五、工程造价：金额（大写人民币）_______元整。
六、承包及结算方式：
承包方式：包工包料。
结算方式：钢结构工程竣工验收合格后付97%，3个月后七天内付清总工程款。
1、固定总造价合同，现金结算，不含税收管理费用，如需开票，税金另计。
2、结算总价=固定总价+变更部分签证。
七、质量要求：
1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料，安排组织本工程的施工作业。
2、质量验收等级：合格。
3、质量问题整改率：100%。
4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。
八、付款方式：
1、第一期付款：合同签订后，2日内甲方付给乙方工程款_______元，作为材料备料款。
2、第二期付款：主体钢架进场后，2日内甲方付给乙方工程款_______元。
3、第三期付款：主钢架安装完毕后，2日内甲方付给乙方工程款_______元。
4、第四期付款：3个月后付清总工程款
九、甲方责任：
1、负责工程的审批手续，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。
2、提供现场施工场地。
3、按本合同规定支付费用。
4、甲方提供现场施工的用电用水，提供现场的三通一平。
5、甲方负责与其他工程队协调。
6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。
十、乙方责任：
1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行安装。
2、如现场条件与原定方案不符合，应及时报请甲方协商修改确定，经甲方确认后方可更改。
3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定，服从管理、遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
4、非经甲方书面同意，乙方不得将钢结构部分进行转包，否则甲方有权拒付工程款。
十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单，均作为本合同主要组成部分。
十二、违约责任：
1、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之一计算，向乙方支付违约金。
2、除如遇不可抗力因素（如暴雨、暴雪、七级以上大风等）或甲方原因造成停工，工期可相应顺延外，若乙方无正当理由未能按本合同按时安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。
十三、争议解决方式：
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，按照以下方式解决：诉至甲方所在地人民法院。
十四、其他：
1、本合同经双方签字之日起生效。
2、本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方： 乙方：
号码：______ 号码：_______
联系电话： 联系电话：
__年__月__日 __年__月__日
建设厂房合同7篇相关文章：
★ 基础建设合同7篇
★ 建设合同模板6篇
